ALT YÜKLENİCİ (TAŞERON) SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM 1 – BİLGİLENDİRME VE HUKUKİ ÇERÇEVE

Sözleşme Tanımı

Alt Yüklenici (Taşeron) Sözleşmesi, asıl iş sahibi (Müşteri) ile büyük çaplı bir işin veya projenin (Örn: İnşaat, yazılım geliştirme, peyzaj vb.) yapımını üstlenen “Ana Yüklenici”nin; işin belirli bir uzmanlık gerektiren bölümünü (veya tamamını) kendi sorumluluğu altında kalarak başka bir şirkete/kişiye (“Alt Yüklenici”) bedeli mukabilinde yaptırmak için imzaladığı sözleşmedir.

Hukuki Dayanak ve Alt Yüklenicinin Bağımsızlığı

• Türk Borçlar Kanunu (Eser Sözleşmesi hükümleri): Yüklenici, kural olarak işi bizzat yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmak zorundadır. İşin alt yükleniciye devredilebilmesi için işin niteliğinin buna uygun olması veya “Asıl İş Sahibi”nin sözleşmede (Ana Sözleşmede) buna izin vermiş olması gerekir. İş sahibinin yasakladığı durumlarda alt yüklenici çalıştırılamaz.
• Sorumluluk Zinciri (Çok Önemli): Asıl iş sahibine karşı projenin tamamından “Ana Yüklenici” sorumludur. İş sahibi alt yükleniciyi tanımaz. Alt yüklenici işi yanlış veya eksik yaparsa, iş sahibi ana yükleniciden hesap sorar; ana yüklenici ise alt yükleniciye rücu eder (bedelini ondan keser).
• İş Kanunu Kapsamında “Asıl İşveren – Alt İşveren” İlişkisi: İşyerinde alt yüklenicinin (taşeronun) çalıştırdığı işçilerin ödenmeyen maaşlarından, SGK primlerinden ve iş kazalarından; alt yüklenici ile birlikte Ana Yüklenici (ve İş Sahibi) de “Müteselsilen” (ortaklaşa) sorumludur. Bu sebeple sözleşmede tazminatları kimin karşılayacağı ve teminat (hakediş kesintisi) hususları kesin kurallara bağlanmalıdır.

BÖLÜM 2 – YASAL SÖZLEŞME ŞABLONU

ALT YÜKLENİCİ (TAŞERON) SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. ANA YÜKLENİCİ
Unvanı / Adı Soyadı: [Ana Yüklenici Şirket Unvanı veya Adı Soyadı]
Vergi Dairesi ve No: [Vergi Dairesi ve Vergi Numarası]
Merkez Adresi: [Tam ve Açık Adres]
(Bundan böyle kısaca “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.)

1.2. ALT YÜKLENİCİ (Taşeron)
Unvanı / Adı Soyadı: [Alt Yüklenici Şirket Unvanı veya Adı Soyadı]
Vergi Dairesi ve No: [Vergi Dairesi ve Vergi Numarası]
Merkez Adresi: [Tam ve Açık Adres]
(Bundan böyle kısaca “ALT YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.)

Madde 2 – İŞİN KONUSU VE ANA SÖZLEŞME
2.1. Ana Sözleşme: YÜKLENİCİ, Asıl İşveren konumundaki “[Asıl İş Sahibi Kurum/Şirket Adı]” ile [Ana Sözleşme Tarihi: GG/AA/YYYY] tarihinde akdetmiş olduğu “[Projenin/Ana İşin Tam Adı]” sözleşmesinin asıl yüklenicisidir.
2.2. Alt İşin Konusu: İşbu sözleşmenin konusu; YÜKLENİCİ’nin taahhüdü altında bulunan söz konusu ana projenin / işin kapsamındaki; “[Alt Yüklenicinin Yapacağı İşin Detaylı Tanımı: Örn: C Blok binasının tüm dış cephe mantolama ve boya işlerinin yapılması veya Projenin ödeme sistemi yazılımının kodlanması]” işlerinin (“İş” veya “Taşeronluk İşi”) ALT YÜKLENİCİ tarafından malzeme, işçilik ve ekipman dâhil olarak (veya sadece işçilik olarak), işbu sözleşme ve eklerindeki şartnamelere uygun olarak yapılması ve teslim edilmesidir.

Madde 3 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI
3.1. Sözleşme Bedeli: ALT YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşme kapsamındaki işi tam ve eksiksiz teslim etmesi karşılığında YÜKLENİCİ tarafından ödenecek Götürü Bedel (veya Birim Fiyatlar Üzerinden Tahmini Bedel) net [Sözleşme Bedeli Rakamla] TL ([Tutar Yazıyla] Türk Lirası) + KDV olarak belirlenmiştir.
3.2. Hakediş ve Ödeme Planı: Ödemeler, işin ilerleme yüzdesine göre aylık (veya periyodik) “Hakediş Raporları” tanzim edilerek yapılacaktır. ALT YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan hakediş raporu YÜKLENİCİ tarafından onaylanıp fatura kesildikten sonra, en geç [Ödeme Vadesi, Örn: 30 (otuz) gün] içerisinde banka hesabına havale/EFT yapılacaktır.
3.3. Kesintiler (Teminat Kesintisi): YÜKLENİCİ, doğabilecek işçilik alacakları, SGK primleri ve işçilik hatalarına karşı bir güvence (teminat) oluşturmak amacıyla; ALT YÜKLENİCİ’nin her bir hakedişinden % [Örn: %5 veya %10] oranında nakit kesinti yapacaktır. Bu kesinti (teminat), işin eksiksiz tesliminden ve ALT YÜKLENİCİ’nin “SGK İlişiksizlik (Borcu Yoktur)” belgesini ibraz etmesinden sonra kendisine iade edilecektir.

Madde 4 – İŞİN SÜRESİ VE GECİKME CEZASI
4.1. Süre ve Teslim: ALT YÜKLENİCİ, yer tesliminin kendisine yapılmasından itibaren işe derhal başlayacak ve taahhüt ettiği işin tamamını en geç [İşin Bitiş/Teslim Tarihi: GG/AA/YYYY] tarihine kadar bitirerek YÜKLENİCİ’ye (veya Asıl İşverene) eksiksiz, ayıpsız ve kabule hazır şekilde teslim edecektir.
4.2. Gecikme Cezası: ALT YÜKLENİCİ, mücbir sebepler veya YÜKLENİCİ’den kaynaklanan gecikmeler (malzeme tedariğinin gecikmesi vb.) haricinde, kendi kusuruyla işi süresinde teslim edemezse; geciktiği her takvim günü için Sözleşme Toplam Bedelinin binde [Örn: Binde 3 (%0.3)]‘ü oranında Gecikme Cezası ödemeyi peşinen kabul eder. Bu ceza ihtara gerek kalmaksızın hakedişten mahsup edilir.

Madde 5 – ALT YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ (İSG)
5.1. İşçilik ve SGK Sorumluluğu: Taşeronluk işinin yürütülmesi için çalıştırılacak tüm personelin yasal işvereni ALT YÜKLENİCİ’dir. İşçilerin ücretleri, fazla mesaileri, kıdem tazminatları, her türlü vergi ve SGK prim ödemeleri münhasıran ALT YÜKLENİCİ’ye aittir. Asıl İşveren’e veya YÜKLENİCİ’ye bir dava açılması ve ödeme yapılmak zorunda kalınması halinde; YÜKLENİCİ bu bedelleri, avukatlık masrafları ve faiziyle birlikte ALT YÜKLENİCİ’ye rücu edecektir.
5.2. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): ALT YÜKLENİCİ, çalışma alanında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına (6331 Sayılı İSG Kanunu) harfiyen uymakla, baret, emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu donanımları işçilere sağlamakla ve kullanımını denetlemekle yükümlüdür. Şantiyede meydana gelebilecek her türlü iş kazasından ve 3. kişilere verilecek zararlardan doğacak cezai ve hukuki sorumluluk tamamen ALT YÜKLENİCİ’ye aittir.
5.3. Kalite ve Ayıptan Sorumluluk: ALT YÜKLENİCİ, işi fen ve sanat kurallarına, Ana Sözleşme şartnamelerine ve projeye tam uygun kalitede yapacaktır. Kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan kusur ve ayıpları (teslimden sonra çıksa dahi), kendisine bildirilen süre içinde kendi masrafıyla düzeltmek zorundadır. Düzeltmezse YÜKLENİCİ bu arızaları başkasına yaptırıp bedelini ALT YÜKLENİCİ’den keser.
5.4. Alt-Alt Taşeron Yasağı: ALT YÜKLENİCİ, üstlendiği bu işi YÜKLENİCİ’nin yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen başka bir taşerona (üçüncü şahsa) devredemez.

Madde 6 – YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. YÜKLENİCİ, alt taşeronluk işinin yapılabilmesi için gerekli çalışma sahasını, koordinasyonu, (eğer anlaşıldıysa) ana malzemeyi, vinç/iskele gibi ortak ekipmanları ALT YÜKLENİCİ’ye zamanında tahsis etmek zorundadır.
6.2. İşin kontrolünü düzenli yapacak, onaylanan hakediş bedellerini süresinde ALT YÜKLENİCİ’ye ödeyecektir.

Madde 7 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
7.1. ALT YÜKLENİCİ’nin işi süresinde bitiremeyeceğinin açıkça belli olması, iş güvenliği kurallarını ağır şekilde ihlal etmesi, çalışanların SGK ve maaşlarını ödememesi veya işin kalitesinin standartlara uymaması hallerinde; YÜKLENİCİ Noter kanalıyla 7 (yedi) günlük süre vererek durumu düzeltmesini ister. Süre sonunda aykırılık giderilmezse sözleşme YÜKLENİCİ tarafından haklı nedenle derhal feshedilir. Zarar ALT YÜKLENİCİ’den tazmin edilir.
7.2. YÜKLENİCİ’nin kesinleşmiş hakediş ödemelerini [Örn: 45] günden fazla geciktirmesi halinde, ALT YÜKLENİCİ işi durdurma ve sözleşmeyi haklı fesih hakkına sahiptir.

Madde 8 – YETKİLİ MAHKEME VE İMZA
İşbu 8 (Sekiz) maddeden ibaret Alt Yüklenici (Taşeron) Sözleşmesi; taraflarca okunup her bir maddesi üzerinde mutabık kalınarak [İmza Tarihi: GG/AA/YYYY] tarihinde 2 (iki) asıl nüsha halinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Uyuşmazlık durumunda [Yetkili İl, Örn: İstanbul] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ANA YÜKLENİCİ
Unvanı / Adı Soyadı:
Yetkili Temsilci:
Kaşe ve İmza:

ALT YÜKLENİCİ (Taşeron)
Unvanı / Adı Soyadı:
Yetkili Temsilci:
Kaşe ve İmza: