HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ (ESER / TAŞERON SÖZLEŞMESİ)

BÖLÜM 1 – BİLGİLENDİRME VE HUKUKİ ÇERÇEVE

Sözleşme Tanımı

Hizmet Alım Sözleşmesi, bir iş sahibinin ödeyeceği belirli bir bedel karşılığında, bağımsız bir yüklenicinin (hizmet verenin / taşeronun) kendi uzmanlığı doğrultusunda belirli bir işi, projeyi veya hizmeti yerine getirmeyi (sonuçlandırmayı) üstlendiği ticari bir sözleşmedir.

İş Sözleşmesinden Farkı (Çok Önemli)

• Bağımlılık Unsuru Yoktur: İş sözleşmesinde işçi, işverenin hiyerarşik emir-komuta zincirine bağlı olarak mesaisini harcar. Hizmet alımında ise Yüklenici bağımsızdır; iş sahibinden emir almaz, sadece sözleşmede taahhüt ettiği “sonucu” ortaya çıkarmakla (ve faturasını kesmekle) yükümlüdür.
• İş Kanunu Uygulanmaz: Hizmet veren (yüklenici), İş Kanunu kapsamında işçi sayılmadığı için kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin veya fazla mesai gibi haklar talep edemez. Taraflar arasındaki ilişki Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku (Eser Sözleşmesi hükümleri) kapsamında değerlendirilir.
• İş Güvenliği Sorumluluğu: Yüklenici, işi ifa ederken kendi çalıştırdığı personelin iş kazalarından ve iş güvenliğinden bizzat (işveren sıfatıyla) sorumludur.

Hukuki Dayanak ve Özellikler

• 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 470 vd. maddelerinde düzenlenen “Eser Sözleşmesi” veya TBK 502 vd. maddelerinde düzenlenen “Vekalet Sözleşmesi” hükümlerine tabidir.
• Sözleşmenin ana unsuru Bedel (Ücret) ve İşin Teslimi (Süre)‘dir. İşin nasıl, hangi kalitede ve hangi sürede teslim edileceği açıkça yazılmalıdır.
• Yüklenici, işi kural olarak bizzat (veya kendi denetimindeki ekibiyle) yapmak zorundadır. İş sahibinin yazılı izni olmadan işi komple başka bir alt-taşerona devredemez.

BÖLÜM 2 – YASAL SÖZLEŞME ŞABLONU

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

1.1. İŞ SAHİBİ (Hizmeti Alan)
Unvanı / Adı Soyadı: [İş Sahibi Şirket Unvanı veya Adı Soyadı]
Vergi Dairesi ve No: [Vergi Dairesi ve Vergi Numarası]
Merkez Adresi: [İş Sahibinin Açık Adresi]
(Bundan böyle kısaca “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır.)

1.2. YÜKLENİCİ (Hizmeti Veren)
Unvanı / Adı Soyadı: [Yüklenici Şirket Unvanı veya Adı Soyadı]
Vergi Dairesi ve No: [Vergi Dairesi ve Vergi Numarası]
Merkez Adresi: [Yüklenicinin Açık Adresi]
(Bundan böyle kısaca “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.)

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu; İŞ SAHİBİ’nin ödeyeceği sözleşme bedeli karşılığında, aşağıda detayları belirtilen hizmet/proje/üretim işinin YÜKLENİCİ tarafından bağımsız olarak, teknik şartnamelere ve sözleşme hükümlerine uygun kalitede yerine getirilmesidir.
2.2. İşin Tanımı: [Verilecek Hizmetin Tanımı: Örn: Şirket merkez binasının dış cephe mantolama işleri / Kurumsal web sitesinin tasarımı ve yazılımının kodlanması / Yıllık güvenlik temizlik hizmetinin sağlanması].
2.3. İfa Yeri: Hizmet [Hizmetin Verileceği Adres veya Dijital Ortam] lokasyonunda ifa edilecektir. (Varsa teknik detaylar ve ölçümler Ek-1 Şartname’de düzenlenmiştir.)

Madde 3 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI
3.1. Sözleşme Bedeli: YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşme kapsamındaki işi tam ve eksiksiz teslim etmesi karşılığında İŞ SAHİBİ tarafından ödenecek olan Toplam/Aylık hizmet bedeli [Rakamla Tutar] TL ([Yazıyla Tutar] Türk Lirası) + KDV olarak belirlenmiştir.
3.2. Ödeme Planı: Ödemeler, YÜKLENİCİ tarafından yasal fatura (veya serbest meslek makbuzu) düzenlenip İŞ SAHİBİ’ne teslim edilmesini müteakip [Ödeme Vadesi, Örn: 15 (on beş) gün] içerisinde YÜKLENİCİ’nin aşağıda belirtilen banka hesabına havale/EFT yoluyla yapılacaktır.
– Banka / Şube: [Banka Adı]
– IBAN No: [TR ile başlayan hesap numarası]
3.3. Hakediş (Varsa): Proje bazlı işlerde ödeme hakediş usulüyle (Örn: %30 peşin, %30 işin yarısında, %40 iş tesliminde) yapılabilir.
3.4. Gecikme: İŞ SAHİBİ’nin faturayı vadesinde ödememesi halinde, geciken tutar için aylık ticari avans faizi işletilecektir.

Madde 4 – İŞİN SÜRESİ VE TESLİM ZAMANI
4.1. İşbu sözleşme [Sözleşme Tarihi] tarihinde yürürlüğe girer.
4.2. YÜKLENİCİ, madde 2’de tanımlanan hizmeti/işi en geç [İşin Bitiş/Teslim Tarihi: GG/AA/YYYY veya sözleşme imzasından itibaren X gün] tarihine kadar eksiksiz olarak İŞ SAHİBİ’ne teslim etmekle mükelleftir. Süre işbu sözleşmenin esaslı unsurudur.
4.3. YÜKLENİCİ, kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle işi belirtilen sürede teslim edemezse, gecikilen her takvim günü için Sözleşme Bedelinin % [Örn: %0.5 (binde beş)]‘i oranında “Gecikme Cezası” ödemeyi peşinen kabul eder. Bu ceza, YÜKLENİCİ’nin hakedişinden mahsup edilebilir.

Madde 5 – YÜKLENİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Bağımsızlık ve Özen Borcu: YÜKLENİCİ, işin ifasında bağımsızdır. İşi mesleki standartlara, yasal mevzuata ve en yüksek özen derecesine (basiretli bir tacir/uzman gibi) uyarak yerine getirecektir.
5.2. SGK ve Personel Yükümlülükleri: YÜKLENİCİ, işi yaparken kendi istihdam ettiği personelin işverenidir. Bu personelin tüm SGK primleri, maaşları, fazla mesaileri, kıdem/ihbar tazminatları ile İŞ GÜVENLİĞİ (İSG) önlemlerinin alınması tamamen YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. Personelin İŞ SAHİBİ’nden hiçbir alacak hakkı yoktur; İŞ SAHİBİ’ne rücu edilmesi halinde YÜKLENİCİ bu tutarları İŞ SAHİBİ’ne derhal tazmin etmekle yükümlüdür.
5.3. Alt Yüklenici (Taşeron) Yasağı: YÜKLENİCİ, işin tamamını veya esaslı bir kısmını İŞ SAHİBİ’nin yazılı izni olmadan başka bir alt taşerona devredemez. İzinle devretse dahi İŞ SAHİBİ’ne karşı asıl sorumlu YÜKLENİCİ olmaya devam eder.
5.4. Garanti: YÜKLENİCİ, tamamlayıp teslim ettiği işteki gizli veya açık malzeme ve işçilik kusurlarına karşı işin tesliminden itibaren [Garanti Süresi, Örn: 2 (İki) Yıl] süreyle garanti verir. Oluşacak arızaları bedelsiz gidermeyi taahhüt eder.

Madde 6 – İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. İŞ SAHİBİ, YÜKLENİCİ’nin işi ifa edebilmesi için gerekli olan çalışma ortamını, onayları veya kendi tarafında olan bilgi/belgeyi zamanında YÜKLENİCİ’ye sağlamakla yükümlüdür.
6.2. İŞ SAHİBİ, sözleşme bedelini Madde 3’te belirtilen şartlara uygun olarak ödemek zorundadır.

Madde 7 – FİKRİ MÜLKİYET VE GİZLİLİK
7.1. İşbu sözleşme kapsamında ortaya çıkan her türlü eser, tasarım, kod, marka, algoritma ve proje çıktısının mali (FSEK kapsamında işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) ve fikri mülkiyet hakları bedeli mukabilinde İŞ SAHİBİ’ne aittir.
7.2. YÜKLENİCİ, işi ifa ederken İŞ SAHİBİ hakkında öğreneceği tüm finansal, teknik ve müşteri bilgilerini “Gizli Bilgi” olarak kabul edecek ve hiçbir 3. kişiyle paylaşmayacaktır.

Madde 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
8.1. YÜKLENİCİ’nin işi sözleşme şartlarına veya fen/sanat kurallarına aykırı olarak yürütmesi halinde, İŞ SAHİBİ yazılı olarak 15 (on beş) gün süre vererek hatanın düzeltilmesini ister. Düzelmezse sözleşmeyi haklı nedenle fesheder ve zararını YÜKLENİCİ’den talep eder.
8.2. İŞ SAHİBİ’nin hakedişleri vadesinde ödememesi ve ihtara rağmen 15 gün içinde telafi etmemesi halinde YÜKLENİCİ işi durdurabilir ve sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.

Madde 9 – YETKİLİ MAHKEME VE YÜRÜRLÜK
Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, [Yetkili İl, Örn: Ankara] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu Hizmet Alım Sözleşmesi 9 (dokuz) ana maddeden ibaret olup, taraflarca tamamen okunup tartışılarak [İmza Tarihi: GG/AA/YYYY] tarihinde 2 (iki) asıl nüsha halinde imza altına alınmıştır.

İŞ SAHİBİ (Hizmeti Alan)
Unvanı:
Yetkili Kişi:
Kaşe ve İmza:

YÜKLENİCİ (Hizmeti Veren)
Unvanı:
Yetkili Kişi:
Kaşe ve İmza: